WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ДОГОВОР № на разработку и оформление нормативно-технической документации по производству маркшейдерских, геодезических работ. г. Ханты-Мансийск«_»_201_г. Открытое ...»

ДОГОВОР № ______

на разработку и оформление нормативно-технической документации по производству маркшейдерских, геодезических работ.

г. Ханты-Мансийск«___»___________201___г.

Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Хантос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сергея Анатольевича Доктора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку и оформление нормативно-технической документации по производству маркшейдерских, геодезических работ, согласно Техническому заданию (Приложению №1), а Заказчик обязуется выполненные работы принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

Технические и другие требования к выполнению работ содержатся в Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, которое в зависимости от вида работ разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

Содержание, сроки выполнения работ по договору определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему договору после получения от Заказчика исходных данных (материалов), представляемых Заказчиком по акту приема-передачи.



В случае задержки Заказчиком предоставления документации или предоставления документации не в полном объеме, сроки выполнения работ Подрядчиком отодвигаются на срок задержки с оформлением дополнительного соглашения.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет _______ руб. без НДС, кроме того НДС (18%) ______руб., всего с НДС _____ руб.

2.2.Указанная стоимость выполненных работ Подрядчиком (Приложение №2) не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия Договора. В стоимость работ, выполняемых Подрядчиком согласно настоящему договору, включены все расходы и затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

2.3.За оказанные услуги Заказчик производит оплату денежными средствами на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение месяца, начиная с 1 числа месяца следующего за отчетным, после предоставления в ООО "Газпромнефть-Хантос" акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими сторонами, и оригинала счета-фактуры, при условии их предоставления в сроки, установленные Договором.

2.4.Работа считается принятой после подписания Акта приемки-передачи выполненных работ Сторонами по настоящему Договору.

2.5.По завершению работ Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику «Акт приемки-передачи выполненных работ», и оригинал «Счета-фактуры», подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ/ оказания услуг, но не позднее 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным.

2.6. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи выполненных работ в течение 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по выполненным работам.





2.7.В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.

2.8.При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемки-передачи выполненных работ Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

2.9.В случае несвоевременного представления Подрядчиком указанных выше документов, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ.

2.10.В случае изменения в течении срока действия настоящего Договора цен и тарифов на работы Подрядчика Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются при расчете стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения изменений.

2.11.Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

2.12.В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

2.13.Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

2.14.Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

2.15.Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

2.16.Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

2.17.При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

2.18.В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

2.19.В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt'sCrudeOilMarketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости работ (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ, производственной программы выполнения работ, срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.

2.20.Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 Гражданского Кодекса РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Подрядчика по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости работ и/или изменения иных условий) Подрядчика. Убытки, подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Подрядчиком. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все работы по договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные работы.

Права и обязанности сторон

3.1.Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, Техническим заданием (Приложение №1), Календарным планом (Приложение № 4) и передать выполненный результат работы Заказчику.

3.1.2. Осуществлять методическое, организационное и техническое сопровождение выполняемых работ.

3.1.3. Уведомив Заказчика, приостановить выполнение работ, в том случае, если указания Заказчика не соответствуют требованиям действующего законодательства (в том числе, в связи с изменением законодательства), а также при наличии иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполненных работ. В уведомлении, направленном в адрес Заказчика, Подрядчик обязан указать на возникновение таких обстоятельств, на характер и степень их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору, варианты преодоления (устранения) данных обстоятельств, а также срок для принятия решения.

3.1.4. Предоставить Заказчику предусмотренные в соответствии с действующим законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, выполняющих работы, выдающих разрешения, издающих (подписывающих) акты (постановления, распоряжения, решения), осуществляющих согласование и иные действия в рамках настоящего Договора, в том случае, если их полномочия не следуют из занимаемой ими должности (выполняемой ими работы). Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за правомочность действий, совершаемых этими лицами. В случае признания таких действий не соответствующими законодательству, Подрядчик обязан устранить последствия неправомерных действий и возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

3.1.5. Представлять необходимые документы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, прочие организации и учреждения во исполнение обязательств по настоящему договору, осуществлять все необходимые действия, связанные с подготовкой, сбором и оформлением документов.

3.1.6. Привлекать для выполнения работ третьих лиц только при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком. Согласованию подлежит как факт привлечения третьих лиц к исполнению настоящего договора, так и кандидатуры этих лиц, с указанием видов выполняемых ими работ. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств третьими лицами, как за свои собственные.

3.1.7. По окончанию выполнения работ и достижения результата предоставить Заказчику для оплаты акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах.

3.1.8. По запросу Заказчика, в требуемой им форме и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такого запроса, представлять ему все сведения о ходе выполнения работ.

3.1.9. Обеспечить соблюдение режима конфиденциальности при работе с переданными Заказчиком документами, в том числе посредством заключения отдельного соглашения о конфиденциальности.

3.1.10. Устранить за свой счет все обнаруженные нарушения в оформленной документации, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств.

3.1.11. Незамедлительно сообщать Заказчику (в том числе в письменной форме) любую ставшую ему известной в связи с исполнением договора информацию о действиях (бездействии) третьих лиц (в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц и иных представителей), а также о наличии иных обстоятельств, которые прямо или косвенно затрагивают права Заказчика (в том числе его имущественные права на Объекты), могут прямо или косвенно нанести вред интересам Заказчика (в том числе причинить убытки), затрудняют или делают невозможным выполнение Подрядчиком своих обязательств в рамках договора.

3.1.12. Действовать при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору в интересах Заказчика, наиболее выгодным для него способом, а также заключать договоры с третьими лицами на наиболее выгодных для Заказчика условиях и с соблюдением его указаний.

3.1.13. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты ODO@hantos.gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем (Подрядчиком) письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

3.2.Подрядчик имеет право:

3.2.1 Самостоятельно определять способы и формы выполнения работ при условии соблюдения требований Технического задания (Приложение №1) и условий настоящего договора.

3.2.2.В рамках полномочий и на основании Доверенности, выданной Заказчиком, представлять интересы Заказчика во всех уполномоченных органах государственной власти или местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также перед физическими лицами, запрашивать и получать все необходимые справки, разрешения и согласования во исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

3.2.3.Выполнить работы досрочно.

3.2.4.Запрашивать у Заказчика информацию и (или) документы, необходимые для надлежащего выполнения работ по договору.

3.2.5.Не приступать к выполнению работ, приостановить выполнение работ, принятых к исполнению в случае совершения Заказчиком действий (бездействия), препятствующих надлежащему исполнению Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что выполнение Подрядчиком вышеуказанных обязательств не будет произведено в установленные Договором сроки.

3.3.Заказчик обязан:

3.3.1.Принимать от Подрядчика все исполненные результаты работ в порядке и на условиях определенных настоящим договором.

3.3.2.Осуществлять оплату выполненных работ в порядке, определенном настоящим договором.

3.3.3.На основании заявок Подрядчика оперативно производить оплату государственных пошлин, связанных с исполнением настоящего договора.

3.3.4.Выдать Подрядчику Доверенность для представления интересов Заказчика в органах государственной власти и местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также перед физическими лицами, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

3.3.5.Предоставлять Подрядчику имеющиеся в его распоряжении документы, справки, материалы, необходимые Подрядчику для исполнения обязательств по настоящему договору, оказывать содействие в их сборе.

3.3.6.В случае необходимости, определенной условиями договора и (или) требованиями действующего законодательства РФ, рассматривать и утверждать документацию, разработанную в рамках выполняемых Подрядчиком работ.

3.3.7.Принимать решения о необходимости внесения изменений и дополнений в разработанную документацию.

3.3.8.Обеспечить эффективное взаимодействие своих сотрудников и органов управления с представителями Подрядчика.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1.В течение всего срока исполнения обязательств по настоящему договору осуществлять контроль за ходом выполнения работ, запрашивать необходимые документы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.4.2. Давать соответствующие указания Подрядчику, в случае изменения действующего законодательства и связанной с этим необходимостью изменения объема или характера выполняемых работ.

Условия конфиденциальности

4.1. Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдения ее конфиденциальности, регулируются «Соглашением о конфиденциальности» и условиями настоящего договора.

Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия.

4.2.Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

5. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

5.3.В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от стоимости работ ненадлежащего качества, а также возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением своих обязательств.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком по любым причинам, за исключением тех, которые очевидно свидетельствуют, что срыв сроков выполнения работ по договору произошел по вине Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки и обязуется ее уплатить в месячный срок с момента предъявления требования.

5.5.В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику, убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.

5.6.Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ взимаются не более чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения обязательства по оплате.

5.7.Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороной по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания штрафа, пени, иных санкций, убытков в судебном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.

5.8.В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная сторона помимо убытков уплачивает штраф в размере 15 (пятнадцать) тысяч рублей за каждый такой факт.

5.9.Уплата неустоек (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

Подрядчик несет ответственность в полном объеме за любой ущерб, нанесенный работникам Заказчика, своим работникам и третьим лицам, вследствие несоблюдения Подрядчиком при оказании услуг требований действующего законодательства и локальных нормативных документов Заказчика в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Подрядчик может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны ООО «Газпромнефть-Хантос» Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по настоящему Договору Подрядчиком без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.

6.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:

а) требования заявителя претензии;

б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;

д) перечень прилагаемых к претензии документов;

е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

6.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:

а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;

б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;

в) перечень прилагаемых к претензии документов.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на указанные обстоятельства.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Стороны при необходимости изменения стоимости, объема, перечня и срока исполнения оказываемых услуг заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Подрядчика о предстоящем расторжении не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты расторжения Договора, при этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически оказанные услуги, без возмещения убытков.

8.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникших в период его действия.

9. Ключевые показатели эффективности

9.1 Подрядчик обязан соблюдать предусмотренные настоящим разделом ключевые показатели и ежеквартально (ежемесячно) не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным периодом предоставлять сведения о достижении показателей, согласно выполненных этапов работ в соответствии с Актом о выполнении ключевых показателей эффективности (Приложение №__).

За неоднократное не предоставление сведений по достижению ключевых показателей эффективности, либо за невозможность достижения показателей Подрядчиком Заказчик в праве расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность Подрядчиком соблюдать данные требования может привести к недопущению Подрядчика к участию в конкурсах на новые объемы услуг на объектах Заказчика.

9.2 Ключевые показатели эффективности, характеризующие деятельность Подрядчика:

9.2.1 Качество выполненных работ, отсутствие замечаний контролирующих органов;

9.2.2 Наличие средств для выполнения всех этапов работ без авансирования;

9.2.3 Выполнение работ в строго установленные договором сроки;

9.2.4 Минимальные сроки начала работ;

9.2.5 Предоставление Заказчику информации по запросу о ходе выполнения работ или иной информации;

9.2.6 Своевременное предоставление финансовых документов.

10. Заключительные положения

10.1.Настоящий Договор вступает в силу с «___»____________ и действует по «___» _________________, (включительно), а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2.Предмет Договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

10.3.Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках настоящего Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности

10.4.Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.5.После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора теряет силу.

10.6.При изменении банковских реквизитов Подрядчик обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика, путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.

10.7.Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства РФ.

10.8.При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

10.9.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

11.1.Приложение №1 «Техническое задание»;

11.2. Приложение №2 «Протокол согласования договорной цены»;

11.3.Приложение №3 «Календарный план выполнения работ»;

11.4.Приложение №4 «Акт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)»

12. Реквизиты сторон

ПОДРЯДЧИК:

Юридический адрес: ЗАКАЗЧИК:

ООО «Газпромнефть-Хантос»

Юридический.адрес: 628508, ХМАО-Югра,

Ханты-Мансийский район, д. Шапша

улица Северная, дом 6.

Почтовый адрес: 628007, ХМАО-Югра,

г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 149.

р/с 40702810300030000945

ф-л ГПБ (ОАО) в Югорске

к/с 30101810600000000758

БИК 047175758

ИНН 8618006063, КПП 862450001

тел/факс: (3467) 354-800 / 354-844

Подрядчик:

_________________Ф.И.О. Заказчик:

_________________С.А Доктор

Приложение №1

к договору №__ от______201_г.

Согласовано: Утверждаю:

Должность

____________________ Генеральный директор ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

____________________ С.А. Доктор

Техническое задание

Главный маркшейдер

Приложение №2

к договору №__ от __.__.201_г.

Расчет стоимости работ

Заказчик: Исполнитель:

____________________ С.А. Доктор ____________________

Приложение №3

к договору №__ от __.__.201_г.

Календарный план выполнения работ

№№ п/п Наименование Срок выполнения Выходной документ

начало окончание 1 2 3 Заказчик: Исполнитель:

____________________ С.А. Доктор ____________________

Приложение №5

к договору №__ от _______201_г.

Акт о выполнении

ключевых показателей эффективности (КПЭ) _______________

для ООО «Газпромнефть-Хантос»

за ___ квартал 201_ года

№ п/п КПЭ Выполнение Ответственный от Исполнителя

1 Качество выполненных работ, отсутствие замечаний контролирующих органов. 2 Наличие средств для выполнения всех этапов работ без авансирования.

3 Выполнение работ в строго установленные договором сроки.

4 Минимальные сроки начала работ.

5 Предоставление Заказчику информации по запросу о ходе выполнения работ или иной информации. 6 Своевременное предоставление финансовых документов. Заказчик:

Генеральный директор

ООО «Газпромнефть-Хантос»

_______________ С.А. Доктор

(Подпись)

«____»____________20____ г.

М.П. Подрядчик:

___________________

(Подпись)

«____»____________20____ г.

М.П.

Похожие работы:

«НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЗНАНИЕ" II Международный конкурс выпускных квалификационных и курсовых работ "МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ 2017" 15 мая 2017 г. с изданием электронного сборника докладови размещением в РИНЦ КАЗАНЬ, 2017 ЦЕЛЬ КОНКУРСА: развитие творческого потен...»

«СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ СХЕМА 11. Обследование фактического (технического) состояния объекта сертификации.2. Проведение анализа и оценки фактического (технического) состояния объекта сертификации по результатам обследования (рассмотрение протоколов испытаний при их...»

«Коммерческое предложение для учреждений общего образования на поставку программного обеспечения, оказание услуг технической поддержки. TOC \o 1-3 \h \z \u1. Коммерческие условия поставки программного обеспечения1.1 Программное обеспечение MicrosoftПриведенный ниже расчет цен по программным продукт...»

«Учреждение образования"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИИ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ"ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ.05.2016 № г.Минск О рецензировании дипломных проектов специальности 1-3...»

«Списки зачисленных на дневную форму получения высшего образования за счет средств республиканского бюджета Специальность: Обслуживающий труд и изобразительное искусство 1 Ахременко Ирина Валентиновна 2 Баранкевич...»

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯНЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ" СРО НП "СОЮЗАТОМПРОЕ...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Новосибирский государственный технический университет Сибирское отделение Российской академии наук Академия военных наук Региональный уральско-сибирский центр Р...»

«-3810010858500 Федеральное агентство по рыболовству Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет"Институт экономикиУтверждаю: Директор Института Экономики проф. к.э.н.А.А.Солоненко" 30 " 09_2013 г. Рассмотрен...»

«Министерство образования и науки Краснодарского края государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей № 51 Краснодарского края Методическая разработка открытого урока для обучающихся 1 курса по про...»

«Часть I. Общие положения Раздел 1. Сведения о застройщике, проектировщиках и подрядчиках, строительстве и общая характеристика жилого домаПодраздел 1.1. Сведения о застройщикеОрганизационно-правовая форма и наименование юридического лица ли...»








 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.